Verejná vyhláška – stavebné povolenie
Verejná vyhláška – stavebné povolenie
MUDr. Katarína Kvoriaková a Jozef Kvoriak, Horná Ves 120, zastúpení Magdalénou Debnárik Luptákovou, Štefánikovo námestie 30/34, Kremnica, podali dňa 06. 02. 2013 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Detská ambulancia Kremnica – rekonštrukcia domu č. 90“ na pozemkoch parc. č. C-KN 1683 a 1684/1 v katastrálnom území Kremnica, v spojenom územnom a stavebnom konaní.
Mesto Kremnica, ktoré je podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušným stavebným úradom, prerokovalo žiadosť stavebníkov podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v zlúčenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodlo takto:
Stavba: „Detská ambulancia Kremnica – rekonštrukcia domu č. 90“ na pozemkoch parcelné číslo: 1683 a 1684/1
v katastrálnom území: Kremnica sa podľa § 39 a § 66 stavebného zákona a § 4 a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, povoľuje.
I. Na umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Prestavba prízemného rodinného domu č. 90/48 na Dolnej ulici v Kremnici sa uskutoční za účelom zriadenia detskej ambulancie na prízemí objektu a vytvorenia samostatnej bytovej jednotky v podkroví. V rámci prestavby budú na prízemí uskutočnené stavebné úpravy vyplývajúce z dispozičných zmien (búracie práce, vymurovanie nových deliacich konštrukcií), výmena okien, zmena hlavného vstupu do objektu z južnej strany, výmena vnútornej elektroinštalácie a úprava fasády. Na západnej strane objektu bude uskutočnená prístavba komunikačných priestorov a miestností pre zamestnancov ambulancie s pôdorysnými rozmermi 2260 x 10690 mm nadväzujúca na prístavbu zádveria na južnej strane objektu so šírkou 1890 mm. Vybuduje sa nový krov s výškou hrebeňa strechy 8800 mm. Podkrovie bude prístupné schodiskom pristavaným na západnej strane objektu. V podkroví sa vybudujú priečky, rozvody elektroinštalácie, vody, kanalizácie a ústredného kúrenia. Presvetlenie bude zabezpečené strešnými oknami a vikiermi.
2. Napojenie na inžinierske siete:
napojenie na elektrickú energiu: – na jestvujúcu elektrickú prípojku;
napojenie na vodu: na jestvujúcu vodovodnú prípojku;
napojenie na kanalizáciu: na jestvujúcu kanalizačnú prípojku;
napojenie na plyn: – na jestvujúcu plynovú prípojku;
vykurovanie: ústredné nízkotlakým teplovodným kotlom na zemný plyn, zdrojom doplnkového kúrenia v bytovej jednotke bude krbová vložka;
dopravné napojenie: jestvujúce z priľahlej miestnej komunikácie.
3. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu vypracovala v novembri 2012 Ing. arch. Mária Drblíková, M. R. Štefánika 25/63, Žiar nad Hronom.
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní je potrebné dodržiavať príslušné slovenské technické normy, ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
7. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona.
8. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu § 43f stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
9. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V prípade vzniknutej škody, ktorej nebolo možné zabrániť, stavebník poskytne náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
10. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník písomne oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania. Za odborné vedenie stavby zodpovedá zhotoviteľ.
11. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu začatie stavby.
12. Stavba bude ukončená najneskôr do 30.06.2016.
13. Pri realizácii prác je investor povinný postupovať v zmysle ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
14. V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prednostne použiť na ďalšie využitie pre potreby investora.
16. Nevyužiteľné odpady z realizácie stavby preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadu.
17. V prípade vzniku nebezpečných odpadov v množstve väčšom ako 100 kg/rok je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom.
18. Začatie prác, vrátane zemných prác a vnútorných výkopov pre rozvody, oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica.
19. Na východnej spádnici strechy realizovať alternatívu s dvomi vikiermi (konštrukčné rozmery: šírka 1,20 m a výška 0,80 m).
20. Doplniť strešné okná o vonkajšie cloniace prvky.
21. Farebné riešenie vonkajších omietok (podľa vzorkovníka) pred realizáciou odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica.
22. Zriadiť vhodne odčlenený, dostatočne odvetraný priestor na občerstvenie a na prezlečenie personálu, vybavený umývadlom alebo drezom.
23. Zabezpečiť v prípravovni umývadlo na umývanie rúk a drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologického materiálu.
24. Vybaviť ambulanciu germicídnym žiaričom.
25. Pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest (strešná krytina) postupovať podľa § 41 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.
26. Stavebník predloží podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom na posúdenie návrh na vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby.
27. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané stanovisko Obvodného pozemkového úradu v Žiari nad Hronom č. 2013/00187 zo dňa 28. 01. 2013, až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
28. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie jej uložením a rozprestretím na nezastavanej časti poľnohospodárskeho pozemku parc. č. C-KN 1684/1 v množstve 22,95 m3 v katastrálnom území Kremnica.
29. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku záhrada na zastavanú plochu na základe predloženia porealizačného geometrického plánu, kolaudačného rozhodnutia a stanoviska Obvodného pozemkového úradu v Žiari nad Hronom č. 2013/00187 zo dňa 28. 01. 2013. Zmenu druhu pozemku vykoná Správa katastra v Žiari nad Hronom.
30. Akékoľvek zmeny oproti odsúhlaseným technologickým zariadeniam malých zdrojov znečisťovania ovzdušia – plynového kotla a krbovej vložky na pevné palivo môžu byť realizované len po opätovnom odsúhlasení príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia.
31. Zariadenia s menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW (nové zdroje) musia spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania a požiadavku na tmavosť dymu podľa prílohy č. 4 (špecifické emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov), časť I., bod 1.10 vyhlášky MŽP SR č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
32. Požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok pre nové zdroje musia byť v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky MŽP SR č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.
33. Stavebník požiada príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší na uvedenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia do užívania.
34. Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom č. ORHZ-ZH1-1135/2012 zo dňa 20. 12. 2012 nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona. Toto stanovisko stavebník predloží pri kolaudačnom konaní spolu s projektovou dokumentáciou overenou Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom.
35. Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby nasledovné:
– Nie je vypracovaná časť plynoinštalácia pre nový zdroj tepla – rozpor s § 9 ods. 1 písm. e) vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
– V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (pred účinkami atmosférickej elektriny – v technickej správe nebol predložený výpočet rizika a zaradenie bleskozvodu do triedy vonkajšej ochrany LPS a triedy vnútornej ochrany SPD) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na STN EN 62305-2(34 1390).
– V predloženej projektovej dokumentácii nie je riešené, či elektrické obvody v sprchových priestoroch sú chránené prúdovým chráničom – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na čl. 701.415.1 STN 33 2000-7-701:2007.
– Projekt neobsahuje vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u elektrických zariadení, posúdenie rizika a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
– Nie je uvedené zaradenie elektrických zariadení do skupín – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na prílohu č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
– V protokole o určení vonkajších vplyvov nie sú uvedené záväzné požiadavky v zmysle STN 33 2140 – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
– V projekte elektrického zariadenia nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri budúcej prevádzke (vnútorný systém ochrany pred bleskom) – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v nadväznosti na čl. 6.2.1 STN EN 62305-3 (34 1390).
– Šírka a sklon rampy na vstupe do objektu nevyhovuje pre prístup osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, rampa nie je vybavená po obidvoch stranách držadlami – rozpor s čl. 1.3 prílohy vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
– Rozdiel výšok na vstupe do objektu nie je najviac 0,02 m – rozpor s čl. 1.2.1 prílohy vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
– V rámci zdravotníckeho zariadenia nie je riešené WC pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu – rozpor s § 52 ods. 7, § 64 v nadväznosti na prílohu vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
– Nie sú navrhnuté rozmery, šírka a výplň zábradlia schodiska pre prístup do bytu (2. NP, miestnosť č. 2.01) – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 30 STN 73 4130:1987, čl. 35 STN 74 3305:1989.
Poznámka: Schodisko musí umožňovať prepravu predmetov s rozmermi 1800x600x1800 mm.
– Pôvodné schodiskové stupne sú nevhodne umiestnené v mieste dverného otvoru na vstupe do ambulancie a svetlá výška dverného otvoru 1880 mm (miestnosť č. 1.05, pôdorys 1. NP) a svetlá výška otvoru na vstupe do miestnosti č. 1.07 sú nedostatočné. Je nutné označiť ich bezpečnostným značením v súlade s § 19 ods. 2 vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
– Existujúci vstup do pivnice (1.NP, miestnosť č. 1.08) nie je bezpečný, nie je v súlade s § 19 ods. 2 vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, čl. 54 STN 73 4130:1987, nedostatočná výška prechodu musí byť označená bezpečnostným značením.
– Rozdiel výšok na existujúcich prístupoch do miestností č. 1.12 a 1.04 je nevhodne riešený v mieste otvoru, je nesúlad v úrovni výšok na vstupe medzi pôdorysom 1. NP (výkres č. E 1-10) a rezom D-D (výkres č. E 1-13a).
– Dvere do kotolne sa neotvárajú smerom von.
36. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového a elektrického platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a. s.
37. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a. s.
38. Pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia) stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
39. Technické zariadenie tlakové – tlaková expanzná nádoba je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
40. Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich plynárenských zariadení (§ 79 a § 80 zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41. Realizácia musí byť vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súvisiacimi normami a technickými pravidlami: STN 38 6413, TPP 906 01.
42. Dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými a jestvujúcimi nadzemnými i podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami tak, ako ich predpisujú technické normy STN 73 6005 a STN 73 3050.
43. Z dôvodu údržby a opráv plynárenských zariadení musia byť tieto počas prác na plynárenských zariadeniach prístupné.
44. Vstup na predmetný pozemok bude pracovníkom SPP – distribúcia, a. s., Bratislava umožnený v zmysle zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
45. Pred zahájením zemných prác je žiadateľ (investor) povinný zabezpečiť cestou príslušných prevádzkovateľov – správcov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
46. O vytýčenie plynárenských zariadení v teréne je možné požiadať na základe písomnej objednávky na adrese: SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, p. Pfefferová Ivana č. tel. 048/6265742, pracovisko: Banská Bystrica, Havranské 1, 974 04 Banská Bystrica, e-mailová adresa: ivana.pfefferova@spp-distribucia.sk
47. Činnosti v ochranných a bezpečnostných pásmach jestvujúcich plynárenských zariadení môžu vykonávať fyzické osoby alebo právnické osoby na základe písomného oznámenia, ktoré je nevyhnutné doručiť v dostatočnom časovom predstihu min. 7 dní pred ich zahájením poverenému pracovníkovi a iba so súhlasom prevádzkovateľa distribučnej siete a pod dohľadom povereného pracovníka SPP – distribúcia, a. s., oddelenie prevádzky ZV, LC, technik oddelenia prevádzky ZV, LC – p. Ľubomír Slivka, č. tel. 048/6265147.
Písomné oznámenie je potrebné doručiť na adresu: SPP – distribúcia, a. s., p. Ľubomír Slivka, technik oddelenia prevádzky ZV, LC, Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen.
48. Činnosti v ochranných a bezpečnostných pásmach jestvujúcich plynárenských zariadení vykonávať tak, aby pri realizácii navrhovanej stavby nevznikla možnosť poškodenia plynárenských zariadení, ohrozenie ich bezpečnej prevádzky, ako aj vzájomné ovplyvňovanie a prípadné poškodenie.
49. Zemné práce do vzdialenosti 1,5 m obojstranne od plynárenských zariadení vykonávať výhradne ručne.
50. Počas zemných prác a pri prípadnom obnažení plynárenského zariadenia typu „STL prípojka“ s príslušenstvom, ako aj pred jeho opätovným zásypom musí byť zabezpečená prítomnosť zodpovedného pracovníka prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – distribúcia, a. s., oddelenie prevádzky ZV, LC, technik oddelenia prevádzky ZV, LC – p. Ľubomír Slivka, za účelom vykonania kontroly technického stavu plynárenského zariadenia, dodržania krytia plynárenského zariadenia a zdokumentovania zistených skutočností do stavebného denníka.
51. Prevádzkovateľ distribučnej siete SPP – distribúcia, a. s., pred zahájením rekonštrukčných prác požaduje od odberateľa plynu, aby požiadal o demontáž pôvodného plynomeru formou žiadosti adresovanej na Slovenský plynárenský priemysel, a. s., zákaznícke centrum – Zvolen, demontáž realizuje SPP – distribúcia, a. s. Po zrealizovaní všetkých rekonštrukčných prác odberateľ plynu požiada SPP, a. s., zákaznícke centrum – Zvolen o opätovnú montáž demontovaného meradla s doložením „Správy o odbornej prehliadke a skúške OPZ“. Dôvod demontáže plynomeru je uvedený v súhrnnej technickej správe a v dispozičnom výkrese, kde projektant navrhuje premiestnenie plynových kachlí s následnou úpravou ich pripojenia.
52. K ukončeniu prác na výstavbe objektov v ochranných a bezpečnostných pásmach je potrebné písomné stanovisko zástupcu SPP – distribúcia, a. s., k vykonaným prácam.
53. Poškodenie plynárenského zariadenia a zariadení, ktoré slúžia na jeho ochranu, je zakázané. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poškodí plynárenské zariadenie alebo zariadenia na jeho ochranu, je povinná okrem spôsobenej škody na plynárenskom zariadení uhradiť aj škodu za plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia plynárenského zariadenia.
54. Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., č. 2751/DPPRzv/2012 zo dňa 20. 09. 2012 nenahrádza podmienky pripojenia budúceho OPZ na distribučnú sieť v správe SPP – distribúcia, a.s., v zmysle zákona NR SR č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
55. Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
56. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný rešpektovať, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval vlastníkov susedných nehnuteľností hlukom, prachom a pod. a zabezpečil plynulú prevádzku po priľahlej miestnej komunikácii.
57. Stavebník je povinný viesť na stavbe stavebný denník.
58. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť.
59. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.
60. Po ukončení stavebných prác v súlade s § 79 stavebného zákona stavebník podá stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.
61. Ku kolaudácii stavby predloží stavebník energetický certifikát budovy vypracovaný odborne spôsobilou osobou v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
62. Podľa § 70 stavebného zákona stavebné povolenie, prípadne rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
II. Námietky účastníkov konania neboli podané.
Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Kremnica, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012.
Odôvodnenie:
Dňa 06. 02. 2013 podali MUDr. Katarína Kvoriaková a Jozef Kvoriak, Horná Ves 120, zastúpení Magdalénou Debnárik Luptákovou, Štefánikovo námestie 30/34, Kremnica, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Detská ambulancia Kremnica – rekonštrukcia domu č. 90“ na pozemkoch parc. č. C-KN 1683 a 1684/1 v katastrálnom území Kremnica, v spojenom územnom a stavebnom konaní.
K žiadosti boli doložené nasledovné podklady:
– projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach,
– výpis z listu vlastníctva č. 888,
– kópia katastrálnej mapy,
– záväzné stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve č. C/2012/01366/ZH/CIS zo dňa 27. 08. 2012 a č. C/2012/01843/ZH/CIS zo dňa 13. 12. 2012,
– záväzné stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, orgánu štátnej vodnej správy č. C/2012/01367/ZH-BEZ zo dňa 06. 09. 2012 a č. C/2012/01844/ZH-BEZ zo dňa 14. 12. 2012,
– záväzné stanoviská Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, orgánu štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia č. C/2012/01368-02/ZH-NOH zo dňa 05. 09. 2012 a č. C/2012/01845-02/ZH-NOH zo dňa 19. 12. 2012,
– vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. C/2012/01369/ZH/CIS zo dňa 27. 08. 2012 a č. C/2012/01846/ZH/CIS zo dňa 13. 12. 2012,
– záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom č. D/2012/01397 zo dňa 14. 09. 2012,
– záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom č. ORHZ-ZH1-1135/2012 zo dňa 20. 12. 2012,
– záväzné stanovisko Mesta Kremnica, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. Výst.2013/00326 zo dňa 01. 02. 2013,
– rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. BB-12/1987-6/7266/MAR zo dňa 19. 11. 2012 a záväzné stanovisko č. BB-2012/1528-3/6201/MAR zo dňa 26. 09. 2012,
– záväzné stanoviská Obvodného pozemkového úradu v Žiari nad Hronom č. 2012/00562 zo dňa 05. 09. 2012 a č. 2013/00187 zo dňa 28. 01. 2013,
– záväzné stanovisko Obvodného banského úradu Banská Bystrica č. 1301-2464/2012 zo dňa 30. 08. 2012,
– záväzné stanovisko Obvodného úradu v Žiari nad Hronom, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia č. ObU-ZH-CO-2012/03869-4 zo dňa 28. 09. 2012,
– vyjadrenie Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie, a. s., Žilina č. P20202012090042 zo dňa 21. 09. 2012,
– vyjadrenie SPP – distribúcie, a. s., Bratislava č. 2751/DPPRzv/2012 zo dňa 20. 09. 2012,
– vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 12-36522322-ZH zo dňa 06. 09. 2012,
– vyjadrenie Orange Slovensko, a. s., UC 2, Banská Bystrica č. BB-1526/2012 zo dňa 05. 09. 2012,
– vyjadrenie Energotel, a.s., Bratislava, prevádzka Žilina č. ET/MM12/513 zo dňa 23. 08. 2012,
– doklad o zaplatení správneho poplatku.
Vzhľadom na to, že k žiadosti neboli doložené všetky doklady podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a predložená projektová dokumentácia neposkytovala dostatočný podklad na posúdenie predmetnej stavby podľa stavebného zákona a neobsahovala s ohľadom na druh a účel stavby potrebné výkresy a technické údaje v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, stavebný úrad v súlade s ustanovením § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy a konanie podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerušil rozhodnutím č. Výst.2013/00412 zo dňa 20. 02. 2013.
Dňa 03. 04. 2013 stavebníci doložili záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. BB-2013/38-4/1633/MAR zo dňa 05. 03. 2013 a odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a. s., pracoviska Banská Bystrica č. 01040/2/2013 zo dňa 05. 03. 2013. Projektová dokumentácia stavby bola postupne doplnená o požadované výkresy a posúdenia. Dňa 16. 05. 2013 boli doložené všetky požadované podklady.
Podľa aktuálneho výpisu z listu vlastníctva č. 888 sú vlastníkmi pozemkov parc. č. C-KN 1683 a 1684/1 a stavby na pozemku parc. č. C-KN 1683 v katastrálnom území Kremnica stavebníci MUDr. Katarína Kvoriaková a Jozef Kvoriak, Horná Ves 120.
Stavebný úrad podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojil územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním. Oznámením zo dňa 23. 05. 2013 pod číslom spisu Výst.2013/00412 oznámil v súlade s ustanovením § 36 a § 61 stavebného zákona začatie zlúčeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním dotknutým orgánom a známym účastníkom konania jednotlivo, ostatným účastníkom z titulu vlastníctva k susedným nehnuteľnostiam pre veľký počet účastníkov konania stavebný úrad v súlade s § 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil začatie konania verejnou vyhláškou. Vzhľadom na to, že žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. V zákonom stanovenej lehote si účastníci konania neuplatnili námietky.
Dňa 03. 06. 2013 nahliadol do projektovej dokumentácie stavby zástupca Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, pričom potvrdil svoje záväzné stanovisko č. BB-2013/38-4/1633/MAR zo dňa 05. 03. 2013.
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania.
Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu určené vo vyhláške MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Kremnica, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 218/1211 zo dňa 08. 11. 2012.
K projektovej dokumentácii a k uskutočneniu stavby sa vyjadrili: Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, orgán štátnej vodnej správy, orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia a orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Mesto Kremnica, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Obvodný banský úrad Banská Bystrica, Obvodný úrad v Žiari nad Hronom, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Technická inšpekcia, a, s,, pracovisko Banská Bystrica, Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina, SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Orange Slovensko, a. s., údržbové centrum 2, Banská Bystrica a Energotel, a.s., Bratislava, prevádzka Žilina. Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné, podmienky uvedené v týchto stanoviskách sú uvedené v podmienkach tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a na základe zistených skutočností rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Stavebníci uhradili za vydanie rozhodnutia správny poplatok 100 € podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov.
Poučenie:
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto Kremnica.
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom.
RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4 a § 61 ods. 4 stavebného zákona – stavba s veľkým počtom účastníkov konania) a musí byť podľa § 26 ods. 2 zákona o správnom poriadku vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Kremnica, pričom posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania. Vyvesenie rozhodnutia je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým – vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.
Príloha pre stavebníka
overená projektová dokumentácia
Rozhodnutie sa doručí
1. Magdaléna Debnárik Luptáková, Štefánikovo námestie 30/34, Kremnica, zastupujúca MUDr. Katarínu Kvoriakovú a Jozefa Kvoriaka, Horná Ves 120
2. Vlastníci susedných nehnuteľností – verejnou vyhláškou
3. Ing. arch. Mária Drblíková, M. R. Štefánika 25/63, Žiar nad Hronom – projektant
Na vedomie:
1. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, Ulica SNP 124, Žiar nad Hronom
2. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sládkovičova 484/9, Žiar nad Hronom
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Ulica SNP 127, Žiar nad Hronom
5. Obvodný pozemkový úrad, Ulica SNP 124, Žiar nad Hronom
6. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica 8, Banská Bystrica
7. Obvodný banský úrad Banská Bystrica, Ulica 9. mája č. 2, Banská Bystrica
8. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
9. Obvodný úrad v Žiari nad Hronom, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
10. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, Banská Bystrica
11. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
12. Energotel, a.s., Bratislava, prevádzka Žilina, Jána Milca 44, Žilina
13. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a. s., Lokálne centrum Zvolen, Lieskovská cesta 1418/5, Zvolen
14. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom, Ulica SNP 125, Žiar nad Hronom
15. Slovak Telekom, a. s., Horná 77, Banská Bystrica
16. Orange Slovensko, a. s., Jegorovova 22, Banská Bystrica
Po nadobudnutí právoplatnosti
1. Magdaléna Debnárik Luptáková, Štefánikovo námestie 30/34, Kremnica, zastupujúca MUDr. Katarínu Kvoriakovú a Jozefa Kvoriaka, Horná Ves 120
2. Katastrálny úrad, Správa katastra Žiar nad Hronom, Ulica SNP 118, Žiar nad Hronom
